延误房子装修工期原因盘点

创意家居作者：coolziv 时间：2018-11-21 11:03:30 浏览量：7410 来源：住范儿

导语：一、工期一拖再拖，原因有几点延期原因1：工序安排或工人调配不合理装修是一项比较复杂的工程，需要整合多种资源，从而实现设计、施工、家居配置一体化的过程。而在这过程中，需要做的事情琐碎复杂，这就需要选择的装修公司有着过硬的管理能力。很多装修延期工程源于许多家装公司片面追求订单，而没有合理分析自身对于施工、安装等的调度能力，最后导致许多工程在实施中与约定脱节。特别是在装修旺季的时候，很多装修公司都是同时开工好多家施工，装修师傅们像赶场一样，一个师傅在几家业主家里轮转施工，如果工期安排不合理，就会出现节点断开，这样就会把装修工期拉长了。延期原因2：装修方案不停改动在开始施工后，装修设计方案的不断改动也是装修延期的一大原因。其中，有的改动是业主前期没有确认清楚等到施工后才觉着不妥而要求改的；还有的可能是装修公司为增加预算，设计师或施工队以各种理由提出的。延期原因3：主材未能按时进场现在很多业主都是选择半包的装修方式，装修公司负责施工和基本辅材，而主材则需要业主自己购买。如果主材没有按时进场，就可能造成施工时间不得不延后。此外，装修工人可能会以工期安排被打乱的理由，继续拖延工期。

什么原因造成装修工期延误？装修旺季又要来临了，许多业主选择在这个时候进行装修，他们在装修前期已经做好了充分了准备，希望自家新房的装修能在预定的时间内完成，殊不知，在装修过程中，或多或少会遇到一些工期延误的情况，那么是 1、装修有返工现象，装修中出现返工现象其实是很正常的，一个是装修过后可能和预想的不一样，另外一个是装修公司或者装修队可能造成返工，还有一个是材料有问题也会造成返工，都有可能拖延工期。 2、天气原因，比如在装修过程中出现阴雨天气，特别是室外装修，天气的影响比较大，室内受到的影响比较小，碰到这种情况郑州装修公司建议，可以先做能够施工的项目以此来补工期。 3、施工顺序的影响，家庭装修水电先行，这句话就是指的施工顺序，但是家庭装修中橱柜例外，它是不在这个顺序里面的，因为橱柜的设计需要与厨房中的整体设施相互配合，厨房在进行水电改造前应请橱柜厂家上门测量，根据橱柜的款式与现场的燃气和水电位置等结合起来，用橱柜巧秒的设计把厨房中难看的部分遮盖起来，另外家庭装修有部分人习惯让壁纸在最后一步工序里面，为了保持壁纸不受到损害，其实正确的工序应该是在地板安装结束以后就可以贴壁纸了，这样可以将壁纸的残边和踢脚板整齐的压在下面，这样收头，不仅外观看起来无痕，也可使壁纸更为牢固、更美观。家庭装修选择装修公司还是比较重要的，是为质量的保证也是为工期和售后的保证，装修前需和装修公司做好合同，在各方面的约束下进行。以上是X团装修网为您搜集的造成装修工期延误的原因，希望对您有所帮助。

在房屋装饰装修工程中，如何确定工期延误的责任？

司法解释中关于实际竣工时间的规定1、《司法解释》第十四条规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日。”2、《合同法》第六十三条规“执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行价格下降时，按照原价格执行。”3、《合同法》第一百一十四条第二、三款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”4、律师建议1、发包人在约定总工期的前提下,尽量约定节点工期；2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据；2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据；4、造价工程师应当知道，如果能证明承包人没有延误工期的责任，根据不同的计价方式，对工程索赔和工程造价的影响是不同的。